đá bóng trực tiếpBản án 01/2019/KDTM-PT ngày 25/01/2019 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 01/2019/KDTM-PT NGÀY 25/01/2019 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Trong ngày 25 tháng 01 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 12/2018/TLPT- KDTM ngày 14 tháng 12 năm 2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa. Do Bản án dân sự sơ thẩm số:02/2018/KDTM-STngày 26/10/2018 của Tòa án nhân dân huyện H, thành phố Đà Nẵng bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 01/2019/QĐ-PT ngày 02 tháng 01 năm 2019 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 01/2019/QĐ-PT ngày 16 tháng 01 năm 2019 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn:: đá bóng trực tiếp V; Địa chỉ: Số A, phường B, quận S, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trịnh H; Địa chỉ: Tổ B, phường C, quận H, thành phố Đà Nẵng ( Giấy ủy quyền số 31 -TGĐ ngày 10/5/2018)(có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Trần A - Luật sư đá bóng trực tiếp Luật X; Địa chỉ: Tổ B, phường C, quận H, thành phố Đà Nẵng (có mặt).

2. Bị đơn: đá bóng trực tiếp Q; Địa chỉ: Thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần E; Địa chỉ: Số Z, quận H, thành phố Đà Nẵng (giấy ủy quyền ngày 12/9/2018) ( vắng mặt lần 2).

3. Người kháng cáo: đá bóng trực tiếp V là nguyên đơn trong vụ án.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau:

* Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Trịnh H trình bày:

Ngày 29/9/2017, đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q ký Hợp đồng kinh tế số 56/2017/HĐTT-ĐV-DQ về việc thi công công trình Tòa nhà văn phòng S.

Đến ngày 02/10/2017 đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q ký Hợp đồng kinh tế số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ thay thế cho hợp đồng số 56/2017/HĐTT-ĐV-DQ ngày 29/9/2017 về việc thi công công trình Tòa nhà văn phòng S, Hạng mục: Gia công lắp đặt lan can ban công và vách kính trong nhà số F, đường K, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 16/10/2017 đá bóng trực tiếp V đã chuyển cho đá bóng trực tiếp Q số tiền 715.170.000 đồng theo đề nghị tạm ứng số 01/2017/BBTU/DQ-DV ngày 12/10/2017 của đá bóng trực tiếp Q (theo 02 Giấy ủy nhiệm chi tại Phòng Giao dịch S - Ngân hàng TMCP N chi nhánh Đà Nẵng).

Ngày 24/10/2017 đá bóng trực tiếp Q đã chuyển trả cho chúng tôi số tiền vượt tạm ứng là: 401.045.000 đồng. Như vậy tổng số tiền tạm ứng theo Hợp đồng số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ mà đá bóng trực tiếp chúng tôi đã chuyển cho đá bóng trực tiếp Q là: 314.125.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, phía đá bóng trực tiếp Q đã vi phạm nhiều sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình, không tuân theo những yêu cầu của bên A về sửa chữa hư hỏng và thay thế những chi tiết không đạt yêu cầu mà hai bên đã thống nhất, không đảm bảo tiến độ như cam kết. Do đó căn cứ vào Điều 10 Hợp đồng, đá bóng trực tiếp V đã yêu cầu tạm ngưng, chấm dứt và thanh lý hợp đồng do lỗi của đá bóng trực tiếp Q.

Ngày 01/11/2017 hai bên đã tiến hành nghiệm thu phần giá trị khối lượng công việc đã thực hiện, bàn giao phần công trình đã thi công được.

Ngày 14/12/2017 đá bóng trực tiếp Q đã gửi Hồ sơ quyết toán Hợp đồng số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ cho đá bóng trực tiếp V, theo đó giá trị khối lượng quyết toán là: 346.800.000 đồng (theo Biên bản đề nghị thanh toán ngày 14/12/2017; Bảng tổng hợp giá trị khối lượng quyết toán ngày 14/12/2017; Bảng chi tiết khối lượng quyết toán 30/11/2017);

Trước đó giữa các bên có sự thỏa thuận về việc mua vật tư ngoài hợp đồng nhằm phục vụ cho công trình đang thi công, mặc dù các bên chấm dứt thực hiện Hợp đồng số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ chúng tôi vẫn đồng ý mua số hàng hóa này, ngày 04/12/2017 đá bóng trực tiếp Q gửi báo giá nguyên vật liệu qua cho đá bóng trực tiếp V. Theo bảng báo giá số lượng hàng hóa sản phẩm tay vịn gỗ, trụ Inox lan can có giá trị là 72.380.000 đồng, hàng hóa sẽ được giao tại kho của bên bán, thanh toán 100% giá trị hàng hóa khi nhận hàng. Tuy nhiên theo yêu cầu của đá bóng trực tiếp Q, cùng ngày đá bóng trực tiếp V đã chuyển số tiền 72.380.000 đồng cho đá bóng trực tiếp Q để thanh toán mua vật tư thi công hạng mục gia công, lắp đặt lan can ban công và vách kính trong nhà – Công trình Tòa nhà văn phòng S (theo Ủy nhiệm chi ngày 04/12/2017 tại Ngân hàng TMCP N – CN Đà Nẵng). Cũng trong ngày 04/12/2017 đá bóng trực tiếp Q đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho số hàng hóa nói trên với giá trị 72.380.000 đồng.

Mặc dù đá bóng trực tiếp V đã nhiều lần yêu cầu đá bóng trực tiếp Q về việc giao hàng (thể hiện ở các Email trao đổi giữa các bên) nhưng đá bóng trực tiếp Q viện nhiều lý do để trì hoãn và không chịu giao hàng cho chúng tôi. Hành vi này đã vi phạm thỏa thuận về thời điểm giao hàng trong giao dịch mua bán của các bên, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chúng tôi, cũng như đá bóng trực tiếp chúng tôi buộc phải mua hàng của một đơn vị khác nhằm đảm bảo tiến độ của công trình, thiệt hại cả về thời gian và tài sản là hoàn toàn thấy được. Do đó căn cứ Điều 306 Luật thương mại và án lệ09/2016/AL, chúng tôi yêu cầu đá bóng trực tiếp Q có nghĩa vụ phải hoàn trả lại số tiền đã nhận và yêu cầu Tòa án buộc đá bóng trực tiếp Q trả số tiền tổng cộng tiền gốc và lãi là : 72.380.000 + (72.380.000 x 10%/năm/365 ngày x 322 ngày) = 78.765.304 đồng.

đá bóng trực tiếp V xác nhận có lập và ký biên bản đối chiếu xác nhận công nợ ngày 20/12/2017, các bên đã thống nhất cùng nhau đối chiếu công nợ liên quan đến hợp đồng 56, trong đó có đề cập đến số tiền đá bóng trực tiếp V chuyển cho đá bóng trực tiếp Q ngày 06/12/2017 là 72.380.000đ, số tiền này không liên quan đến số tiền đá bóng trực tiếp V chuyển cho đá bóng trực tiếp Q ngày 04/12/2017 về việc thanh toán mua vật tư thi công hạng mục gia công, lắp đặt lan can ban công và vách kính trong nhà. Giữa đá bóng trực tiếp V vàđá bóng trực tiếp Q có nhiều quan hệ làm ăn nên số tiền này không liên quan đến nội dung khởi kiện đá bóng trực tiếp V yêu cầu. đá bóng trực tiếp V không có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ không liên quan đến việc giải quyết vụ án cho Tòa án.

Trường hợp các bên đã khấu trừ nghĩa vụ thì vì sao trong quá trình giải quyết vụ án, đá bóng trực tiếp Q nhiều lần yêu cầu và gửi văn bản đề nghị đá bóng trực tiếp V khấu trừ số tiền 72.380.000 đồng này.

* Tại văn bản trả lời, biên bản hòa giải và tại phiên tòa hôm nay người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày:

Căn cứ hợp đồng số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ ngày 02/10/2017, đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q, đá bóng trực tiếp Q thực hiện việc thi công hạng mục gia công lắp đặt lan can ban công và vách kính trong nhà văn phòng số F , đường K thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đá bóng trực tiếp V không hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình thi công nên xảy ra tranh chấp, đá bóng trực tiếp V đơn phương yêu cầu chấm dứt hợp đồng và yêu cầu đá bóng trực tiếp Q tạm dừng thi công, mặc dù đá bóng trực tiếp Q đã tiến hành thi công hơn 80% hạng mục công trình, phần còn lại đã chuẩn bị vật tư sẵn.

Ngày 01/11/2017 hai bên đã tiến hành nghiệm thu phần giá trị khối lượng công việc đã thực hiện, bàn giao phần công trình đã thi công được.

đá bóng trực tiếp Q đã gửi hồ sơ quyết toán đến ngày 14/12/2017 đá bóng trực tiếp V ký xác nhận Hồ sơ quyết toán Hợp đồng số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ cho đá bóng trực tiếp V, theo đó giá trị khối lượng quyết toán là: 346.800.000 đồng (theo Biên bản đề nghị thanh toán ngày 14/12/2017; Bảng tổng hợp giá trị khối lượng quyết toán ngày 14/12/2017; Bảng chi tiết khối lượng quyết toán 30/11/2017); đá bóng trực tiếp V đã thanh toán 274.000.000đ, số tiền còn lại phải thanh toán cho đá bóng trực tiếp Q là 72.800.000đ.

Trong quá trình xác định khối lượng nghiệm thu công trình thì 02 bên có thỏa thuận thống nhất mặc dù chấm dứt hợp đồng nhưng đá bóng trực tiếp V có trách nhiệm về vật tư mà đá bóng trực tiếp Q đã đặt sẵn, nên đá bóng trực tiếp V thống nhất mua lại vật tư là trụ inox và tay vịn gỗ mà đá bóng trực tiếp Q đã đặt sẵn, giao hàng tại kho bên bán. Ngày 04/12/2017, đá bóng trực tiếp Q gửi cho đá bóng trực tiếp V bảng báo giá tổng giá trị vật tư là 72.380.000đ. Cùng ngày, đá bóng trực tiếp V đã chuyển cho đá bóng trực tiếp Q số tiền 72.380.000đ và đá bóng trực tiếp Q đã xuất hóa đơn nhưng đến ngày 06/12/2017, đá bóng trực tiếp Q mới nhận được số tiền này. đá bóng trực tiếp V có liên lạc đề nghị đá bóng trực tiếp Q giao vật tư là trụ inox và tay vịn gỗ nhưng đá bóng trực tiếp Q chưa đồng ý giao hàng vì đá bóng trực tiếp Q có yêu cầu đá bóng trực tiếp V thống nhất thời gian thanh toán số tiền 72.800.000đ (số tiền còn nợ sau khi quyết toán hợp đồng) nhưng đá bóng trực tiếp V không có ý kiến phản hồi.

Sau khi chuyển tiền xuất hóa đơn, đá bóng trực tiếp V có liên lạc yêu cầu đá bóng trực tiếp Q giao số vật tư trụ inox và tay vịn gỗ nhưng đá bóng trực tiếp Q chưa đồng ý giao hàng vì do đá bóng trực tiếp V không có phản hồi gì về nghĩa vụ thanh toán số tiền 72.800.000đ còn nợ.

đá bóng trực tiếp Q không thống nhất yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V yêu cầu đá bóng trực tiếp Q hoàn trả lại cho đá bóng trực tiếp V số tiền gốc và lãi tạm tính là: 72.380.000 + (72.380.000 x 10%/năm/365 ngày x 322 ngày) = 78.765.304 đồng vì tại biên bản đối chiếu xác nhận công nợ ngày 20/12/2017 do đá bóng trực tiếp V lập các bên đã thống nhất cùng nhau đối chiếu công nợ, trong đó đã khấu trừ số tiền đá bóng trực tiếp V chuyển cho đá bóng trực tiếp Q ngày 06/12/2017 là 72.380.000đ, bên A phải thanh toán cho bên B số tiền 420.000 đ. Do đó, đá bóng trực tiếp Q không có nghĩa vụ phải trả lại cho đá bóng trực tiếp V số tiền 72.380.000 đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đá bóng trực tiếp Q nhiều lần yêu cầu và gửi văn bản đề nghị đá bóng trực tiếp V khấu trừ số tiền 72.380.000 đồng này vì do khâu lưu trữ không kịp thời báo cáo với đá bóng trực tiếp nên có thiếu sót.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Thống nhất với lời trình bày của đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn.

Với nội dung trên, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện H, thành phố Đà Nẵng đã Quyết định:

Căn cứ Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35 và Điều 40Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 50, 306Luật trực tiếp bóng.

Căn cứ Điều 372, 375, 378trực tiếp bóng.

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V.

1. Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V về việc yêu cầu đá bóng trực tiếp Q có nghĩa vụ thanh toán cho đá bóng trực tiếp V số tiền 74.783.016 đồng.

2.Về án phí: Căn cứ khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 5 Điều 27Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội.

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 3.938.000 đồng đá bóng trực tiếp V phải chịu. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 3.740.000 đồng đá bóng trực tiếp V đã nộp tại biên lai thu số 0006397 ngày 07/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, thành phố Đà Nẵng. đá bóng trực tiếp Cổ phần V còn phải nộp thêm 198.000 đồng.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn thông báo về quyền kháng cáo theo qui định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm trong hạn luật định, ngày 06 tháng 11 năm 2018, nguyên đơn đá bóng trực tiếp V kháng cáo toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 02/2018/KDTM-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H, thành phố Đà Nẵng, vì Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết vụ án vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu,vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và vi phạm nguyên tắc bù trừ nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự hiện hành. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án và xét xử, sửa bản án sơ thẩm, tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V: Buộc đá bóng trực tiếp Q đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng xác lập ngày 04/12/2017, do đó, có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận là 72.380.000đồng và thanh toán tiền lãi chậm trả tạm tính (từ ngày 04/12/2017 đến  04/11/2018) là 6.634.833 đồng. Tổng cộng tạm tính là 79.014.833 đồng; đá bóng trực tiếp V không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền của đá bóng trực tiếp V trình bày giữ nguyên nội dung kháng cáo, chỉ bổ sung về yêu cầu lãi suất,lãi suất được tính từ ngày 04/12/2017 đến ngày 25/01/2019 là 8.249.366. Yêu cầu đá bóng trực tiếp Q thanh toán tổng cộng là 80.629.336đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu: Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ có nhiều mâu thuẫn, không chính xác về giá trị quyết toán, số liệu không thống nhất với các biên bản khác. Bị đơn không có yêu cầu phản tố nhưng cấp sơ thẩm giải quyết bù trừ là vi phạm, đề nghị HĐXX căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, chấp nhận kháng cáo của đá bóng trực tiếp V, sửa Bản án sơ thẩm số: 02/2018/KDTM -ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định:

I. Về thủ tục tố tụng: Đại diện theo ủy quyền của đá bóng trực tiếp Q là ông Trần E đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai vẫn vắng mặt, nên HĐXX căn cứ vào khoản 3 Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành xét xử vụ án.

II. Về nội dung:

[1] Ngày 29/9/2017, đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q ký Hợp đồng kinh tế số 56/2017/HĐTT-ĐV-DQ (gọi tắt Hợp đồng 56) về việc thi công công trình Tòa nhà văn phòng S. Đến ngày 02/10/2017 đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q ký Hợp đồng kinh tế số 57/2017/HĐTT-ĐV-DQ (gọi tắt là Hợp đồng 57) thay thế cho Hợp đồng số 56.

[2] Ngày 25/11/2017, đá bóng trực tiếp V có Công văn số 255/VP gửi đá bóng trực tiếp Q về việc tạm ngưng, chấm dứt Hợp đồng số 57 từ ngày 26/11/2017. Ngày 30/11/2017, đá bóng trực tiếp V và đá bóng trực tiếp Q lập bảng chi tiết khối lượng quyết toán Hợp đồng số 57, đến ngày 14/12/2017 lập biên bản đề nghị thanh toán đối với Hợp đồng số 57, theo đó ông Phạm V - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đá bóng trực tiếp V xác nhận giá trị còn lại đá bóng trực tiếp V phải thanh toán cho đá bóng trực tiếp Q là 72.800.000đ.

[3] Ngoài việc xác nhận giá trị còn lại phải thanh toán cho đá bóng trực tiếp Q như nêu trên, đá bóng trực tiếp V còn thống nhất mua lại vật tư mà đá bóng trực tiếp Q đã đặt sẵn gồm trụ inox và tay vịn gỗ theo báo giá của đá bóng trực tiếp Q là 72.380.000đ, giao hàng tại kho đá bóng trực tiếp Q và đá bóng trực tiếp V thanh toán tiền ngay sau khi nhận hàng. Thực hiện thỏa thuận này, ngày 04/12/2017, đá bóng trực tiếp V đã chuyển cho đá bóng trực tiếp Q số tiền 72.380.000đ theo ủy nhiệm chi ngày 04/12/2017. đá bóng trực tiếp Q nhận được số tiền này vào ngày 06/12/2017, đã xuất hóa đơn nhưng không giao hàng cho đá bóng trực tiếp V dẫn đến việc đá bóng trực tiếp V khởi kiện yêu cầu đá bóng trực tiếp Q trả lại mua hàng 72.380.000đ và tiền lãi phát sinh.

[4] Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2018, đại diện theo ủy quyền của bị đơn đá bóng trực tiếp Q ( Bên B) cung cấp Biên bản đối chiếu công nợ lập ngày 20/12/2017, có xác nhận của ông Phạm V - Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật đá bóng trực tiếp V ( Bên A), theo đó tại Mục II có nội dung: Số tiền Bên A đã chuyển cho B ngày 06/12/2018 là 72.380.000đ, Bên A còn phải thanh toán cho bên B là 420.000đ. đá bóng trực tiếp Q cho rằng, theo biên bản đối chiếu công nợ này thì hai bên đã thống nhất số tiền 72.380.000đ mua trụ inox và tay vịn gỗ đá bóng trực tiếp V đã chuyển theo Ủy nhiệm chi ngày 04/12/2017, đá bóng trực tiếp Q nhận được ngày 06/12/2017 và được hai bên thống nhất bù trừ vào số tiền đá bóng trực tiếp V còn phải thanh toán 72.800.000đ đối với Hợp đồng 57. Do vậy, đá bóng trực tiếp Q không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V.

[5] Trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp sơ thẩm và phúc thẩm, đại diện theo ủy quyền và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đá bóng trực tiếp V đều xác nhận đá bóng trực tiếp V còn phải thanh toán cho đá bóng trực tiếp Q theo Hợp đồng 57 là 72.800.000đ như biên bản đề nghị thanh toán ngày 14/12/2017 và ngày 20/12/2017 hai bên có Biên bản đối chiếu công nợ nội dung như đá bóng trực tiếp Q đã cung cấp. Tuy nhiên, đây là đối chiếu công nợ của Hợp đồng 56, không có nội dung nào liên quan đến việc mua bán của hai bên và khoản tiền 72.380.000đ đá bóng trực tiếp Q nhận ngày 06/12/2017 đề cập tại biên bản đối chiếu công nợ và khoản tiền 72.380.000đ mua bán hàng hóa theo ủy nhiệm chi của đá bóng trực tiếp V ngày 04/12/2017 là hai khoản tiền khác nhau mà đá bóng trực tiếp V chuyển cho đá bóng trực tiếp Q; khoản tiền chuyển ngày 04/12/2017 bằng hình thức chuyển khoản, còn đối với khoản tiền chuyển ngày 0612/2017 chuyển bằng hình thức khác, việc trùng nhau số tiền 72.380.000đ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đá bóng trực tiếp V không cung cấp được bất cứ tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh cho nội dung trình bày trên.

[6] Trong khi đó, theo bản kê chi tiết tài khoản số 135980479 của đá bóng trực tiếp Q tại Ngân hàng W- Chi nhánh Đà Nẵng do Ngân hàng W cung cấp, ngày 04/12/2017 đá bóng trực tiếp Q không nhận được khoản tiền nào do đá bóng trực tiếp V chuyển, mà đến ngày 06/12/2017 đá bóng trực tiếp Q mới nhận được số tiền 72.380.000đ do đá bóng trực tiếp V chuyển, nội dung: “đá bóng trực tiếp V chuyển vào tài khoản số 135980479 tại Ngân hàng W- Chi nhánh Đà Nẵng: thanh toán mua vật tư thi công hạng mục gia công, lắp đặt lan can ban công và vách kính trong nhà công trình tòa nhà văn phòng S số F, đường K”. Về nội dung chuyển tiền, số tiền, số tài khoản người gửi, người nhận hoàn toàn phù hợp với Ủy nhiệm chi ngày 04/12/2017 đá bóng trực tiếp V chuyển tiền mua hàng hóa cho đá bóng trực tiếp Q. Như vậy, có cơ sở xác định khoản tiền 72.380.000đ do đá bóng trực tiếp V chuyển theo ủy nhiệm chi ngày 04/12/2017 và khoản tiền 72.380.000đ ngày 06/12/2017 đá bóng trực tiếp Q nhận được theo bản sao kê của ngân hàng là một, không có căn cứ nào cho thấy đó là hai khoản tiền do đá bóng trực tiếp V chuyển cho đá bóng trực tiếp Q khác nhau và số tiền chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên như lời khai nại của đại diện đá bóng trực tiếp V.

[7] Ngoài ra, hai bên thỏa thuận việc mua bán trụ inox và tay vịn gỗ là giao hàng tại kho đá bóng trực tiếp Q và đá bóng trực tiếp V thanh toán tiền ngay sau khi nhận hàng. đá bóng trực tiếp V đã thanh toán tiền mua theo ủy nhiệm chi từ ngày 04/12/2017, cho dù chưa nhận được hàng theo thỏa thuận nhưng đến ngày 20/12/2017 đá bóng trực tiếp V vẫn đối chiếu công nợ và tại Mục II thể hiện việc cấn trừ số tiền mua hàng hóa đã chuyển vào khoản nợ chưa thanh toán của Hợp đồng 57. Việc cấn trừ này cũng phù hợp với ý chí của đá bóng trực tiếp V thể hiện theo Email:đá bóng trực tiếp Protectioncủa đá bóng trực tiếp V gửi cho đá bóng trực tiếp Q vào ngày 08/01/2018, do đá bóng trực tiếp V gửi kèm theo đơn khởi kiện (BL số 09) có nội dung thể hiện: “II. …đá bóng trực tiếp Q không đồng ý giao hàng…đá bóng trực tiếp V từ chối nhận đơn hàng đã thỏa thuận, vì vậy hóa đơn Q đã xuất không có giá trị…III. Đối chiếu công nợ: với tất cả nội dung trên đá bóng trực tiếp V cấn trừ công nợ giữa hai nội dung mua bán …” .

[8] Với tài liệu, chứng cứ và trình bày các bên như trên, bản án sơ thẩm chấp nhận ý kiến của bị đơn đá bóng trực tiếp Q không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đá bóng trực tiếp V là đúng quy định của pháp luật. Nội dung kháng cáo của đá bóng trực tiếp V là không có cơ sở, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận.

[9] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa thấy: Tại cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm, đá bóng trực tiếp V đã xác nhận khoản nợ còn phải thanh toán theo Hợp đồng 57 là 72.800.000đ, số tiền này phù hợp với biên bản đề nghị thanh toán lập ngày 14/12/2017 và các bên không có tranh chấp. đá bóng trực tiếp Q cho rằng khoản nợ mà đá bóng trực tiếp V chuyển ngày 04/12/2017 đã được cấn trừ vào khoản nợ của Hợp đồng 57 theo biên bản đối chiếu xác nhận công nợ ngày 20/12/2017, nên đã đề nghị cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V. Đây được coi là ý kiến của đá bóng trực tiếp Q mà không phải là yêu cầu phản tố đối với đá bóng trực tiếp V. Như đã phân tích, nhận định trên, cấp sơ thẩm chấp nhận đề nghị của đá bóng trực tiếp Q là có căn cứ. Vì vậy, Viện kiểm sát cho rằng cấp sơ thẩm không thụ lý phản tố mà giải quyết là không có cơ sở. Do vậy, không được HĐXX phúc thẩm chấp nhận.

Từ những nhận định và phân tích trên, HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của đá bóng trực tiếp V cũng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, giữ y Bản án sơ thẩm.

[3] Về án phí:

[3.1] Do yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V không được HĐXX chấp nhận, nên đá bóng trực tiếp V phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 3.938.000đ. Nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 3.740.000đ mà đá bóng trực tiếp V đã nộp tại biên lai thu số 0006397 ngày 07/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, thành phố Đà Nẵng. đá bóng trực tiếp V còn phải nộp thêm 198.000đ.

[3.1] Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: Kháng cáo của đá bóng trực tiếp V không được HĐXX chấp nhận nên theo qui định tại khoản 1 Điều 29 Nghị quyết số326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, người kháng cáo là đá bóng trực tiếp V phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm là 2.000.000đ. Nhưng được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm mà đá bóng trực tiếp V đã nộp 2.000.000đ tại biên lai thu số 2650 ngày 21/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự huyện H, thành phố Đà Nẵng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 50, Điều 306 Luật thương mại năm 2005; Khoản 1 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của đá bóng trực tiếp V. Giữ y Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 02/2018/KDTM-ST ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện H, thành phố Đà Nẵng.

1. Xử: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của đá bóng trực tiếp V về việc yêu cầu đá bóng trực tiếp Q có nghĩa vụ thanh toán cho đá bóng trực tiếp V số tiền mua bán hàng hóa là 72.380.000 đồng và tiền lãi là 6.385.304 đồng, tổng cộng là 78.765.304 đồng.

2. Về án phí:

2.1 Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 3.938.000 đồng đá bóng trực tiếp V phải chịu. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 3.740.000 đồng đá bóng trực tiếp V đã nộp tại biên lai thu số 0006397 ngày 07/5/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, thành phố Đà Nẵng. đá bóng trực tiếp V còn phải tiếp tục nộp 198.000 đồng.

2.2 Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: đá bóng trực tiếp V phải chịu 2.000.000đ, được khấu trừ 2.000.000đ đã nộp tại biên lai thu số 2650 ngày 21/11/2018 của Cục Thi hành án dân sự huyện H, thành phố Đà Nẵng.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30Luật thi đá bóng trực tiếp.