Bản án 27/2017/KDTM-PT ngày 26/09/2017 về tranh chấp bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng và bồi thường thiệt hại

Địa chỉ: Phường B, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Phường M, quận N, Thành phố Hồ Chí Minh. (Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích bóng đá hôm nay trực tiếp pháp của nguyên đơn: Ông Đinh Quang Trọng L, Luật sư của Công ty Luật TNHH V. (Có mặt)

- Bị đơn: bóng đá hôm nay trực tiếp Cổ phần Xây dựng Thương mại T2.

Địa chỉ: Phường Y, thành phố Z, tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện bóng đá hôm nay trực tiếp pháp của bị đơn: Ông Trần H, sinh năm: 1948.

Địa chỉ: Phường O, quận P, Thành phố Hà Nội. (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Nguyên đơn bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV công nghiệp T1 (sau đây gọi tắt là bóng đá hôm nay trực tiếp T1) do người đại diện theo ủy quyền bà Nguyễn Thị C trình bày:

Ngày 13/02/2011, Công ty T1 và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mạiT2 (Sau đây gọi tắt là Công ty T2) có ký giao kết bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số13211/HĐKT trị giá là 5.049.000.000 đồng (Năm tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu đồng). Theo nội dung bóng đá hôm nay trực tiếp nêu trên, Công ty T2 có trách nhiệm thi công xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết kế bản vẽ, xin giấy phép xây dựng, giấy hoàn công nhà xưởng...v..v.. Thời gian thi công từ ngày 13/02/2011 đến ngày 15/7/2011 phải hoàn thành công trình.

Căn cứ tiến độ thanh toán của hai bên, Công ty T1 đ tạm ứng đầy đủ vàđúng tiến độ cho Công ty T2, tổng số tiền đ tạm ứng theo bóng đá hôm nay trực tiếp nêu trên là:2.558.114.829 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, một trăm mười bốnngàn, tám trăm hai mươi chín đồng).

Tại Biên bản cuộc họp ngày 13/5/2011, 06/8/2011 hai bên xác nhận: Trong quá trình thực hiện bóng đá hôm nay trực tiếp Công ty T2 đ có các vi phạm như không bảo đảm chất liệu, thay đổi kích thước vật liệu, tiến độ thi công chậm trễ không đạt tiêu chuẩn thanh toán,….(theo quy định tại khoản 3.2 Điều 3 bóng đá hôm nay trực tiếp số13211/HĐKT: “Nội dung Biên bản cuộc họp và các vấn đề liên quan tiến độ thicông công trình đều có giá trị ngang bằng với bản bóng đá hôm nay trực tiếp này”).

Đến ngày 16/8/2011, bóng đá hôm nay trực tiếp T2 đã tự ý ngừng thi công công trình nêu trên. Ngày 03/7/2012, bức tường mặt tiền của nhà xưởng đ bị sập đổ.

Việc Công ty T2 thi công không đảm bảo chất lượng, tiến độ chậm trễ và còn tự ý ngưng thi công đ  dẫn tới hậu quả Công ty T1 không có nhà xưởng để hoạt động sản xuất kinh doanh, phải đi thuê nhà xưởng trong suốt 6 năm từ năm2011 đến nay. Ngoài ra, Công ty T1 còn phải thuê dịch vụ bảo vệ để bảo vệ hiện trạng công trình và một số tài sản của Công ty T2 còn lại tại hiện trường như giàn giáo, máy trộn bê tông.…Tất cả các thiệt hại nêu trên là do hành vi trái pháp luật, vi phạm bóng đá hôm nay trực tiếp của Công ty T2 gây ra.

Tại khoản 10.1 Điều 10 bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT có nội dung: Nếu BênB (Công ty T2) không đảm bảo chất lượng xây lắp thì phải chịu trách nhiệm bồithường tất cả các thiệt hại phát sinh liên quan cho Bên A (Công ty T1). Tại Điều 604xem bóng đá trực tiếp, mục INghị quyết 03/2006/NQ-HĐTPngày 08/7/2006 cũng quy định người nào do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân mà gây thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại nếu hai bên không thỏa thuận được về mức bồi thường. Công ty T1 đ nhiều lần đềnghị Công ty T2 hòa giải, thỏa thuận để vụ việc được giải quyết nhanh chóngnhưng Công ty T2 luôn né tránh và không bóng đá hôm nay trực tiếp tác.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, căn cứ bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011, nay Công ty T1 vẫn giữ các yêu cầu khởi kiện. Cụ thể:

1. Yêu cầu chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 (thi công nhà xưởng) giữa Công ty T1 và Công ty T2.

2. Yêu cầu Công ty T2 phải hoàn trả lại cho Công ty T1 số tiền mà Công tyT1 đã tạm ứng trước cho Công ty T2 để thi công xây dựng nhà xưởng theo bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 khoảng 2.558.114.829 đồng (Hai tỷ, năm trăm năm mươi tám triệu, một trăm mười bốn ngàn, tám trăm hai mươi chín đồng). Đối với phần công trình Công ty T2 đ thi công và còn giá trị sử dụng là773.516.211 đồng theo Kết quả kiểm định công trình số 16006.KĐ.32/SCQC ngày 29/07/2016 và Công văn số 666/CV.32/SCQC ngày 27/10/2016 của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn(do Tòa án nhân dân thành phố Biên hòa trưng cầu giám định)đề nghị Tòa án trừ đi và căn cứ các văn bản pháp luật liên quan để giải quyết theo đúng quy định.

3. Yêu cầu Công ty T2 bồi thường thiệt hại ngoài bóng đá hôm nay trực tiếp cho Công ty T1 số tiền: 3.714.092.268 đồng (Ba tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, không trăm chín mươi hai ngàn, hai trăm sáu mươi tám đồng) do lỗi của Công ty T2, bao gồm hai khoản sau:

- Thuê nhà xưởng: Thời gian thuê tạm tính từ tháng 7/2011 đến tháng08/2016, số tiền tạm tính là: 2.763.254.201 đồng (Hai tỷ, bảy trăm sáu mươi batriệu, hai trăm năm mươi tư ngàn, hai trăm lẻ một đồng).

- Thuê dịch vụ bảo vệ: Thời gian thuê tạm tính từ tháng 9/2011 đến tháng11/2016, số tiền tạm tính là: 950.838.067 đồng (Chín trăm năm mươi triệu, támtrăm ba mươi tám ngàn, không trăm sáu mươi bảy đồng).

- Yêu cầu Công ty T2 bồi thường do vi phạm Điều 10.2 của bóng đá hôm nay trực tiếp đ ký cho Công ty T1 với số tiền là 3.121.103.165 đồng (Ba tỷ một trăm hai mươi mốt triệu một trăm lẻ ba nghìn một trăm sáu mươi lăm đồng).

Tổng cộng, bóng đá hôm nay trực tiếp T2 phải hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho bóng đá hôm nay trực tiếp T1 số tiền là 8.619.794.049 đồng (Tám tỷ sáu trăm mười chín triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn không trăm bốn mươi chín đồng).

- Bị đơn bóng đá hôm nay trực tiếp Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 do đại diện theo ủy quyền ông Trần H trình bày:

Công ty T1 và Công ty T2 có ký bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT về việc hai bên giao, nhận thầu xây dựng dự án: Cơ sở sản xuất cơ khí của Công ty T1 ở Khu công nghiệp H, huyện K, tỉnh Đồng Nai và bóng đá hôm nay trực tiếp số 13022011/HĐKT về việc hai bên giao, nhận thầu xây dựng công trình “Nhà ở ký túc xá cho người laođộng ở thị trấn K, huyện K, Tỉnh Đồng Nai. Nay Công ty T1 khởi kiện Công ty T2, yêu cầu chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011, hoàn trả lại cho Công ty T1 số tiền mà Công ty T1 đ tạm ứng trước cho Công ty T2 và yêu cầu bồi thường thiệt hại Công ty T2 không đồng ý vì:

Việc ông Phạm Tiến M thay mặt Công ty T2 giao dịch với Công ty T1 và ký các văn bản bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT và bóng đá hôm nay trực tiếp số 13022011/HĐKT là đúng quy định của pháp luật cho loại hình Công ty cổ phần và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty T2 nên Công ty T1 không có cơ sở yêu cầu Tòa án tuyên bóng đá hôm nay trực tiếp vô hiệu.

- Về yêu cầu chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 và hoàn trả tiền tạm ứng: Công ty T1 yêu cầu Công ty T2 hoàn trả khoản số tiền tạm ứng hơn 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) theo bóng đá hôm nay trực tiếp số: 13211/HĐKT ký kết giữa Công ty T1 và Công ty T2 thì Công ty T2 không đồng ý. Thực tế thì Công ty T2 đ  tạm ứng của Công ty T1 hơn 2.700.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm triệu đồng) để thực hiện 2 bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ký ngày 13/02/2011 và bóng đá hôm nay trực tiếp số TC13022011/HĐKT ký ngày 22 tháng 03 năm2011. Đối với bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ký ngày 13/02/2011 ký kết giữa Công ty T1 và Công ty T2 vẫn còn nguyên giá trị. Nếu giữa hai bên không thỏa thuậnđược để công trình thi công trở lại cho đến khi hoàn thành dự án như đ cam kếttrong bóng đá hôm nay trực tiếp thì Công ty T2 sẽ chủ động thanh lý bóng đá hôm nay trực tiếp 13211/HĐKT đ ký với Công ty T1. Công ty T2 sẽ quyết toán những phần việc đ thi công trong dự án của bóng đá hôm nay trực tiếp. Đối chiếu nếu tiền tạm ứng đ vượt quá khối lượng đ thực hiện thì Công ty T2 sẽ trả lại cho Công ty T1. Nếu Công ty T1 còn tạm ứng chưa đủ sẽ phải trả thêm tiền cho Công ty T2 theo kết quả thanh quyết toán và bản đối chiếu công nợ.

Ngoài ra, bóng đá hôm nay trực tiếp T1 còn giữ của bóng đá hôm nay trực tiếp T2 một số vật tư, thiết bị, máy móc xây dựng và hơn 1000 chân dàn giáo trị giá toàn bộ trên 600.000.000 đồng (Có biên bản giao nhận). Khi bóng đá hôm nay trực tiếp T2 bàn giao mặt bằng cho bóng đá hôm nay trực tiếp T1 thì bóng đá hôm nay trực tiếp T1 phải trả lại nguyên trạng những tài sản đó cho bóng đá hôm nay trực tiếp T2. Nếu để mất mát, hư hỏng các vật tư, thiết bị nói trên, bóng đá hôm nay trực tiếp T1 phải bồi thường các tài sản đó cho bóng đá hôm nay trực tiếp T2. Hiện nay, bóng đá hôm nay trực tiếp T1 đang chiếm đoạt, giữ tài sản của bóng đá hôm nay trực tiếp T2 trái với quy định của pháp luật.

Đối với bóng đá hôm nay trực tiếp số TC13022011/HĐKT ký ngày 22 tháng 03 năm 2011 thì hiện tại công trình này đ  thi công hoàn thành. Công ty T2 yêu cầu Công ty T1 làm thủ tục thanh quyết toán và thanh lý bóng đá hôm nay trực tiếp số: TC13022011/HĐKT để Công ty T2 có cơ sở khấu trừ công nợ giữa hai Công ty T1 và Công ty T2.

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại: Công ty T1 yêu cầu Công ty T2 bồithường 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) cho bóng đá hôm nay trực tiếp 13211/HĐKT vì lýdo là có phụ lục bóng đá hôm nay trực tiếp. Hai bên cam kết nếu Công ty T2 bỏ dở bóng đá hôm nay trực tiếp thìphải bồi thường 200% cho Công ty T1 so với giá trị ghi trong hợp đồng13211/HĐKT là không có cơ sở. Bởi lẽ, công trình không thi công được theo đúng thỏa thuận hoàn toàn do lỗi của Công ty T1. Do Công ty T1 không lập dự án đầu tư và thiết kế dự án, không ký bóng đá hôm nay trực tiếp thiết kế dự án với Công ty V mà chỉ mượn hồ sơ kiến trúc của Công ty V để tham khảo nên các bước tiếp theo của dự án không được thực hiện hoàn chỉnh. Công ty T1 không thực hiện quy trình thiết kế dự án đầu tư do vậy các văn bản cần thiết của dự án đều không có. Theo quy định củaNghị định 12/2009/NĐ-CP vềthì dự án loại này được quy định: “Bản vẽ phải được thẩm định và phê duyệt, phải có thuyết minh dự án, phải lập bản dự toán các hạng mục công trình, lập tổng dự toán và lập tổng mức đầu tư của dự án. Lập tổng tiến độ của dự án. Các tài liệu này đều được thẩm định và phê duyệt. Tất cả những tài liệu này lập thành bộ hồ sơ của dự án, dùng để làm tài liệu tham chiếu khi đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị thi công” nhưng bóng đá hôm nay trực tiếp T1 không thực hiện đúng nên hồ sơ dự án chỉ có bản vẽ của bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH V ngoài ra không có một tài liệu nào khác. (Nghị định 12/2009/NĐ-CP chương II, Chương III và công tác thiết kế quy định tại các Điều 16,17,18).

Công ty T1 yêu cầu Công ty T2 phải lập tiến độ thi công dự án từ đầu cho đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Thời gian phải tính theo tháng, quý, năm v.v…Nhưng không được vượt quá thời gian tổng tiến độ của dự án. Công ty T1 không lập tổng tiến độ của dự án; Không duyệt tiến độ thi công của nhà thầu, không ghi nhật ký công trình là không đúng. Trong bóng đá hôm nay trực tiếp hai bên ghi 180 ngày thi công là con số ước lệ, làm mốc để lập tiến độ thi công. bóng đá hôm nay trực tiếp Công ty T1 ghi Công ty T2 phải lập tiến độ ngày, tiến độ tuần là không đúng với quy định. Do vậy, Công ty T1 cho rằng Công ty T2 vi phạm tiến độ là không có căn cứ .

Tại bóng đá hôm nay trực tiếp 13211/HĐKT ký kết giữa Công ty T1 và Công ty T2 đ thỏa thuận: “Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, từng hạng mục công trình xây dựng”. Nhưng thực tế thì bộ phận giám sát dự án của Công ty T1 không có người có chuyên môn như quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP dẫn đến việc Công ty T1 không có hồ sơ nghiệm thu công trình. Trong quá trình thi công công trình, Công ty T1 không có người giám sát, đối chiếu vật liệu mẫu nên bên cung ứng không giao được vật liệu dẫn đến thiếu vật liệu làm cho công nhân phải nghỉ đợi việc.

Vì những lý do nêu trên nên bóng đá hôm nay trực tiếp T2 không thể tiếp tục thực hiện công việc như đ thỏa thuận nên đã tạm dừng thi công đồng thời đ gửi thư công tác số 65/TCT-TM đề ngày 17/08/2011 năm 2011 để thông báo cho bóng đá hôm nay trực tiếp T1 nói rõ lý do và ngừng thi công đề nghị bóng đá hôm nay trực tiếp T1 củng cố và kiện toàn bộ máygiám sát của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi ra thông báo, công trường đ được bóng đá hôm nay trực tiếp T2 cho dừng thi công. bóng đá hôm nay trực tiếp T1 đã tiếp xúc với với bóng đá hôm nay trực tiếp T2 yêu cầu bóng đá hôm nay trực tiếp T2 bàn giao công trình cho bóng đá hôm nay trực tiếp T1 quản lý. Bao gồm quản lý mặt bằng công trường và các vật tư, thiết bị thi công của bóng đá hôm nay trực tiếp T2 (Biên bản bàn giao lúc 11h45 ngày 11 tháng 10 năm 2011 và thông báo bàn giao tài sản ngày 20 tháng 09 năm 2011). bóng đá hôm nay trực tiếp T1 thuê bảo vệ để canh gác và bảo vệ công trường không cho bóng đá hôm nay trực tiếp T2 mang các tài sản và thiết bị thi công của mình ra ngoài .

Suốt từ tháng 8 năm 2011 đến hết năm 2011, Công ty T2 đề xuất nhiều sáng kiến để đưa công trình thi công trở lại hoặc thanh lý bóng đá hôm nay trực tiếp 13211/ HĐKT và bóng đá hôm nay trực tiếp 13022011/HĐKT mà hai Công ty đ ký kết, nhưng khôngđược Công ty T1 chấp thuận. Công ty T1 thảo sẵn văn bản cho Công ty T2 gửi Công ty T1 với nội dung tự nhận sai trái ép buộc của mình đối với Công ty T1, chấp hành kỷ luật với Công ty T1 và muốn ứng tiền công, tiền vật tư thì Công ty T2 phải đặt tài sản cầm cố làm tài sản bảo đảm. Khi không được Công ty T2 chấp nhận thì Công ty T1 đóng cửa công trường và thuê bảo vệ quản lý chặt công trường 24/24h. Từ đó cho đến nay công trường bị bỏ hoang không có biện pháp che chắn để đảm bảo cho công trường không bị hư hỏng. Đầu tháng 07 năm 2012, sau một trận mưa lớn có lốc xoáy đ xô đổ bức tường hồi trục E của nhà xưởng và hỏng một phần của nhà văn phòng (Xác nhận có biên bản của ban quản lý Khu công nghiệp H). Công ty T1 làm đơn kiện Công ty T2 lên Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Tại cuộc tiếp xúc ngày 22 tháng 07 năm2012 tại Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đ kết luận những nội dung tố cáo của Công ty T1 đối với Công ty T2 là thiếu chính xác và không có căn cứ .

Đối với số tiền hơn 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng) Công ty T1 yêu cầu Công ty T2 bồi thường khoản tiền ngoài bóng đá hôm nay trực tiếp, tiền thuê kho và thuê bảo vệ của Công ty T1 là không có căn cứ nên Công ty T2 không đồng ý. Vì trong quá trình triển khai và thực hiện bóng đá hôm nay trực tiếp đ  ký kết với Công ty T1 Công ty T2 không vi phạm cam kết đ ký. Công ty T1 cũng không có chứng cứ Công ty T2 đ vi phạm bóng đá hôm nay trực tiếp. Hơn nữa, tại bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ký kết giữa Công ty T1 và Công ty T2 không có điều khoản nào cam kết về nội dung này do đó Công ty T2 không đồng ý với yêu cầu của Công ty T1.

Tại bản án sơ thẩm số 13/2017/KDTM-ST ngày 04/4/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35;điểm a khoản 1 Điều 39; điểm b khoản 1 Điều 203; Điều 220; Điều 227Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Căn cứ các Điều 36, 38, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 87 và Điều 89Luật trực tiếp bóng đá; Áp dụngNghị định 48/2010/NĐ-CPngày 07/5/2010 của Chính phủ; Áp dụng Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngy 12/02/2009 của Chính phủ; Áp dụngPháp lệnh án phí, lệ phí xem bóng đá trực tiếp nhàngày 27/02/2009.

Tuyên xử:

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV công nghiệp T1 đối với bóng đá hôm nay trực tiếp Cổ phần Xây dựng Thương mại T.

Đình chỉ yêu cầu của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 khởi kiệnCông ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đối với bóng đá hôm nay trực tiếp kinh tế số13022011/HĐKT ngày 22/03/2011.

Về án phí: bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV công nghiệp T1 phải nộp số tiền 116.619.794 đồng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 59.218.000 đồng (Theo biên lai thu tiền số 06686 ngày 09/8/2012 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa), bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV Công nghiệp T1 còn phải nộp số tiền 57.401.794 đồng (Năm mươi bảy triệu bốn trăm lẻ một ngàn bảy trăm chín mươi bốn đồng).

Về chi phí kiểm định : bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV Công nghiệp T1 phải chịu 175.064.000 đồng. (Đ nộp xong).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo của các đương sự. Ngày 12/4/2017, bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV Công nghiệp T1 kháng cáo toànbộ nội dung bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 13/2017/KDTM-ST ngày14/4/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa.

Ý kiến Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đã vi phạm bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 về tiến độ thi công và chất lượng thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đã đơn phương ngừng thi công. Đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện đại diện Viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung kháng cáo, ông M ký kết bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng khi chưa được pháp luật công nhận là người đại diện theo pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm chưa lấy lời khai của các thành viên Hội đồng thành viên để tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót do tại thời điểm ký bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng ông H là người đại diện theo pháp luật đã mất. Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 để làm cơ sở giải quyết vụ án là thu thập chứng cứ chưa đầy đủ. Về đường lối giải quyết vụ án, sau khi ký bóng đá hôm nay trực tiếp, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 tiến hành thi công theo thỏa thuận nhưng đến ngày17/8/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đơn phương ngừng thi công, hai bên không thỏa thuận được việc tiếp tục thực hiện bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số 13211/HĐKT ngày 13/2/2011 dẫn đến tranh chấp vụ án, nguyên đơn yêu cầuchấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp và bồi thường. Tại biên bản làm việc ngày 02/11/2012, bị đơn cũng đồng ý chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp. Theo quy định tại Điều 75 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Điều 145Luật trực tiếp bóng đá k+ 2014ngày 18/06/2014 có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp và giải quyết hậu quả của việc chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp theo quy định tại Điều 424 Bộ luật dân sự 2005. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 là không có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, hủy phần bản án sơ thẩm giải quyết yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 về tranh chấp bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 và bồi thường thiệt hại, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH một thành viên Công nghiệp T1 trong thời hạn luật định, đã nộp tiền tạm ứng án phí đúng quy định nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung kháng cáo:

- Về thu thập tài liệu, chứng cứ : bóng đá hôm nay trực tiếp Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 28/8/2007 (BL 685) do ông Phạm Văn H là người đại diện theo pháp luật, có các thành viên gồm: Ông Phạm Văn H, bà Lê Thị H, ông Phạm Tiến M, ông Nguyễn Duy T.

Ngày 20/3/2009 (BL689), ông H ủy quyền cho ông M giữ chức vụ giámđốc bóng đá hôm nay trực tiếp, thời hạn ủy quyền từ ngày 20/3/2009 đến 20/3/2013. Ngày04/4/2009, ông H mất. Căn cứ Điều 589 Bộ luật dân sự 2005, giấy ủy quyền chấm dứt hiệu lực.

Như vậy, ông Phạm Tiến M thay mặt Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp T1 và ký bóng đá hôm nay trực tiếp số 13211/HĐKT ngày 13/02/2011 khi chưa được pháp luật công nhận làngười đại diện theo pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm chưa lấy lời khai của các thành viên Hội đồng thành viên để xem xét đưa họ vào tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Mặt khác, Tòa án cấp sơ thẩm chưa thu thập điều lệ của bóng đá hôm nay trực tiếp Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 để làm cơ sở giải quyết vụ án là thu thập chứng cứ chưa đầy đủ.

- Về đường lối giải quyết vụ án:

Sau khi ký bóng đá hôm nay trực tiếp, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 tiến hành thi công theo thỏa thuận nhưng đến ngày 17/8/2011 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đơn phương ngừng thi công, hai bên không thỏa thuậnđược việc tiếp tục thực hiện bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số 13211/HĐKT ngày13/2/2011 dẫn đến tranh chấp, nguyên đơn yêu cầu chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp và bồi thường thiệt hại. Tại biên bản làm việc ngày 02/11/2012, bị đơn cũng đồng ý chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp (BL482). Theo quy định tại Điều 75 Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, chủ đầu tư xây dựng công trình có quyền đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định của pháp luật. Điều 145 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 cũng quy định bên giao thầu có quyền chấm dứt thực hiện bóng đá hôm nay trực tiếp trong trường hợp bên nhận thầu từ chối hoặc không thực hiện công việc theo bóng đá hôm nay trực tiếp dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận bóng đá hôm nay trực tiếp. Như vậy, có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, tuyên bố chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp và giải quyết hậu quả của việc chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp theo quy định tại Điều 424 Bộ luật dân sự 2005. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 về việc chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp là không đúng.

Do việc thu thập chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm chưa đầy đủ và đường lối giải quyết chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. Để vụ án được giải quyết toàn diện, triệt để, đảm bảo được quyền lợi của các bên cũng như quyền kháng cáo của các đương sự về phần giải quyết hậu quả pháp lý của việc chấm dứt bóng đá hôm nay trực tiếp, cần thiết phải hủy phần bản án sơ thẩm giải quyết yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 về tranh chấp bóng đá hôm nay trực tiếp xây dựng số 13211/HĐKT ngày13/02/2011 (thi công nhà xưởng) và bồi thường thiệt hại, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

- Về việc Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 rút yêu cầu khởi kiệnCông ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 đối với bóng đá hôm nay trực tiếp kinh tế số13022011/HĐKT ngày 22/03/2011, Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 là đúng pháp luật.

[3] Về án phí: bóng đá hôm nay trực tiếp TNHH MTV Công nghiệp T1 không phải chịu ánphí dân sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 3 Điều 308, Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự;

1. Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH MTV Công nghiệp T1 đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại T2 về bóng đá hôm nay trực tiếp kinh tế số13022011/HĐKT ngày 22/03/2011.