trực tiếp bóng đá k+Bản án 52/2018/DS-PT ngày 27/07/2018 về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

BẢN ÁN 52/2018/DS-PT NGÀY 27/07/2018 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Trong các ngày 26 và 27/7/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 39/2018/TLPT-DS ngày 14/5/2018 về “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số:04/2018/DS-STngày 22/03/2018 của Tòa án nhân dân huyện YTh bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 65/2018/QĐ-PT ngày18/6/2018, quyết định hoãn phiên toà số: 61/2018/QĐ-PT ngày 29/6 /2018, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1, sinh năm 1984 (Có mặt) Địa chỉ: Số nhà 181, phố CTr, thị trấn CG, huyện YTh, tỉnh Bắc Giang.

2. Bị đơn:

- trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, sinh năm 1973, (Có mặt).

- Chị Hoàng Thị M1, sinh năm 1977 (Có mặt). Cùng địa chỉ: Số nhà 14, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn CG, huyện YTh, tỉnh Bắc Giang.

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

3.1. Chị Triệu Thị H3, sinh năm 1989, (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Số nhà 402, tầng 4, chung cư G3c Vũ Phạm Hàm, Quận CGi, Thành phố Hà Nội.

3.2. trực tiếp bóng đá k+ Tạ Văn Thành, sinh năm 1987, (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

3.3. Chị Đoàn Thị Nhung, sinh năm 1988, (Có đơn xin xét xử vắng mặt). Cùng địa chỉ: Xóm Ngò, xã SV, huyện TY,tỉnh Bắc Giang

4. Người kháng cáo: trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 - Là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm và các tài liệu có trong hồ sơ thì nội dung vụ án như sau: Tại đơn khởi kiện ghi ngày 06/3/2017, và các lời khai tiếp theo nguyên đơn trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 trình bày: Vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ có 01 mảnh đất diện tích thổ cư 318m2 thuộc tờ bản đồ 16, số thửa 479 tại Thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh, tỉnh Bắc Giang có nguồn gốc năm 2014 vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ mua đấu thầu của UBND xã PhX, huyện YTh và đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng trực tiếp bóng đá k+. Năm 2015 trực tiếp bóng đá k+ có nhu cầu xây dựng nhà nghỉ 06 tầng. Trước khi thi công công trình, trực tiếp bóng đá k+ có làm đầy đủ các thủ tục như xin cấp phép xây dựng và đã được Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện YTh cấp phép xây dựng. Đến tháng 4/2015 trực tiếp bóng đá k+ thuê vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 xây dựng nhà nghỉ cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+. Sau khi hai bên thỏa thuận thống nhất, ngày 19/4/2015 giữa trực tiếp bóng đá k+ với trực tiếp bóng đá k+ H2 có ký kết 01 hợp đồng thi công xây dựng nhà nghỉ, cụ thể phía trực tiếp bóng đá k+ H2 xây dựng cho trực tiếp bóng đá k+ ngôi nhà 5 tầng trong đó diện tích 180m2/sàn x 5 sàn, giá 750.000 đồng/m2. Thời gian thi công kể từ ngày 10/3/2015 âm lịch và hoàn thiện vào ngày 26/12/2015 âm lịch, trong trường hợp chậm thi công không đúng thời gian bàn giao thì phạt 10% giá trị hợp đồng, ngoài ra còn các điều khoản và cam kết khác đã được ký kết trong hợp đồng.

Quá trình thi công, phía trực tiếp bóng đá k+ H2 không đảm bảo đúng theo hợp đồng đã ký kết và vi phạm hợp đồng, cụ thể:

- Tự ý bỏ thi công công trình.

- Không làm đúng theo thiết kế bản vẽ bao gồm:

+ Toàn bộ phào chỉ từ tầng 1 đến tầng 5 chưa đắp.

+ 02 lò sưởi chưa xây.

+ Còn 118 m2 chưa ốp lát gạch nền và tường.

+ Phần trát thô phía bên trong và bên ngoài nhà chưa xong.

+ Chưa quét xi măng chống thấm.

+ Phần cầu thang máy và cầu thang thường chưa trát.

+ Đổ bê tông không đảm bảo kỹ thuật gây thủng mặt trần, hở chân sắt.

+ Các cột bê tông ở tầng 1 chưa đổ bịt các đầu sắt lại.

Tổng số tiền công trực tiếp bóng đá k+ đã ứng chi trả cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 số tiền 645.500.000 đồng và 35.000.000 đồng tiền giàn giáo treo trát ngoài. Tổng 695.500.000 đồng. Nhưng thực tế công trình trực tiếp bóng đá k+ H2 bỏ dở mới thi công được khoảng 75% thì số tiền tương ứng với công trình đã xây dựng khoảng 550.000.000 đồng và khoản tiền trực tiếp bóng đá k+ H2 làm thiệt hại công trình như trên khoảng 115.000.000 đồng.

Nay trực tiếp bóng đá k+ yêu cầu vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 phải hoàn trả cho trực tiếp bóng đá k+ tổng số tiền ứng thừa và làm thiệt hại là 250.000.000 đồng; tiền vi phạm hợp đồng 10% của giá trị hợp đồng 80.000.000 đồng; Bồi thường nguyên vật liệu tầng mái là 52.000.000 đồng và tiền trực tiếp bóng đá k+ thuê giàn giáo hộ trực tiếp bóng đá k+ H2 35.000.000 đồng cùng 6.000.000 đồng trực tiếp bóng đá k+ thuê máy múc để múc móng hộ trực tiếp bóng đá k+ H2. Tổng số tiền trực tiếp bóng đá k+ yêu cầu vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 phải bồi thường cho trực tiếp bóng đá k+ là 410.500.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 vẫn giữ nguyên một phần yêu cầu khởi kiện đòi trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 phải bồi hoàn cho trực tiếp bóng đá k+ tiền vi phạm hợp đồng 10%/tổng giá trị công trình; trả tiền thuê hộ bộ giàn giáo treo 35.000.000 đồng; trực tiếp bóng đá k+ chấp nhận việc vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 thỏa thuận tại phiên tòa trả cho trực tiếp bóng đá k+ số tiền thuê hộ máy múc 2.000.000 đồng.

Riêng đối với 2 yêu cầu đó là trả lại tiền đã ứng thừa và làm thiệt hại nguyên vật liệu tầng mái trực tiếp bóng đá k+ xin rút yêu cầu vì xét thấy khoản tiền trực tiếp bóng đá k+ ứng trước cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 là vừa đủ so với khối lượng công việc trực tiếp bóng đá k+ H2 đã làm và khoản tiền bồi thường thiệt hại nguyên vật liệu tầng mái do đổ bê tông các đầu sắt chờ bị hở do trực tiếp bóng đá k+ không đề nghị được giám định kỹ thuật xây dựng nên trực tiếp bóng đá k+ không yêu cầu nữa.

Bị đơn: trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 trình bày: Vào ngày 19/4/2015 trực tiếp bóng đá k+ có ký hợp đồng xây dựng nhà nghỉ cho trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 ở thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh, tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình thi công từ tầng 1 đến tầng 6 do phía trực tiếp bóng đá k+ H1 không cung cấp đủ nguyên vật liệu cho trực tiếp bóng đá k+ đầy đủ dẫn đến việc thi công công trình bị chậm không đúng tiến độ, khi xây dựng đến tầng 4 thì không còn nguyên vật liệu để làm nên trực tiếp bóng đá k+ có bảo trực tiếp bóng đá k+ H1 chở vật liệu nhưng trực tiếp bóng đá k+ H1 không chở vì thế công trình tính đến nay vẫn còn dang dở chưa xây dựng xong. Đến tháng 6/2016 trực tiếp bóng đá k+ tạm dừng công trình không làm nữa vì lý do không có vật liệu để thi công. Việc trực tiếp bóng đá k+ H1 khai các hạng mục công trình còn dang dở là đúng, cụ thể như toàn bộ phào chỉ từ tầng 1 đến tầng 5 chưa đắp; 02 lò sưởi chưa xây; trực tiếp bóng đá k+ H1 mới ứng cho trực tiếp bóng đá k+ được số tiền 645.500.000 đồng (Sáu trăm bốn lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) chứ không phải là 695.500.000 đồng (Sáu trăm chín lăm triệu, năm trăm ngàn đồng), còn số tiền 6.000.000 đồng thuê máy múc, 35.000.000 đồng (Ba lăm triệu đồng) là do trực tiếp bóng đá k+ H1 tự ý thuê và tự trả tiền chứ không phải do trực tiếp bóng đá k+ nhờ.

Nay trực tiếp bóng đá k+ H1 yêu cầu vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ phải trả lại số tiền 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng) là khoản tiền ứng thừa so với công trình là không đúng và trực tiếp bóng đá k+ không đồng ý bồi thường thiệt hại phần công trình như toàn bộ yêu cầu của trực tiếp bóng đá k+ H1. Vì thực tế số tiền trực tiếp bóng đá k+ H1 ứng cho trực tiếp bóng đá k+ chưa đủ với khối lượng công trình thực tế, khi nào trực tiếp bóng đá k+ H1 thanh toán trả tiếp cho trực tiếp bóng đá k+ số tiền 100.000.000 đồng thì trực tiếp bóng đá k+ sẽ thi công trở lại cho trực tiếp bóng đá k+ H1.

Tại phiên tòa sơ thẩm trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 giữ nguyên các yêu cầu trên và trình bày: trực tiếp bóng đá k+ nhất trí với việc trực tiếp bóng đá k+ H1 xin rút 2 yêu cầu đối với vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ là không yêu cầu trả lại tiền ứng thừa và không yêu cầu bồi thường nguyên vật liệu tầng mái và nhất trí hoàn trả trực tiếp bóng đá k+ H1 số tiền thuê máy múc đào móng với số tiền là 2.000.000đ (Hai triệu đồng). Riêng về yêu cầu phạt hợp đồng 10% và tiền thuê giàn giáo treo của trực tiếp bóng đá k+ H1 thì trực tiếp bóng đá k+ không nhất trí vì trực tiếp bóng đá k+ không nhờ trực tiếp bóng đá k+ H1 thuê hộ và trong hợp đồng cũng đã nêu rõ bên thuê phải chịu toàn bộ chi phí. trực tiếp bóng đá k+ thừa nhận việc chưa xây 02 lò sưởi, chưa đắp phào chỉ từ tầng 1 đến tầng 5 và bỏ dở công trình là sai nhưng do trực tiếp bóng đá k+ H1 không cung ứng đủ nguyên vật liệu cho trực tiếp bóng đá k+ nên trực tiếp bóng đá k+ mới dừng xây dựng, nay nếu trực tiếp bóng đá k+ H1 trả cho trực tiếp bóng đá k+ trước số tiền 100.000.000 đồng thì trực tiếp bóng đá k+ lại tiếp tục xây cho trực tiếp bóng đá k+ H1.

Chị Dương Thị Mơ (Vợ trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2) là đồng bị đơn trình bày: Chị đồng ý như lời khai của trực tiếp bóng đá k+ H2 đã trình bày.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Triệu Thị H3 trình bày: Chị là vợ của trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1, do công việc bận nên chị đã có giấy ủy quyền toàn bộ cho trực tiếp bóng đá k+ H1 là chồng tham gia vụ án từ đầu cho đến khi kết thúc vụ án. Việc vợ chồng chị có thuê vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 xây dựng cho vợ chồng chị 01 ngôi nhà nghỉ tại Thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh, theo như hợp đồng xây dựng ký kết ngày 19/4/2015 thì phía vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 phải xây dựng cho vợ chồng chị ngôi nhà 6 tầng khoảng 900m2, quy định đơn giá là 750.000 đồng/m2. Thời gian thi công là ngày 10/3/2015 âm lịch và kết thúc vào ngày 26/12/2015 âm lịch.

Quá trình thi công do trực tiếp bóng đá k+ H2 và chị M1 làm không đúng như hợp đồng đã ký kết, tự ý bỏ dở công trình, mới làm xong được 70% giá trị hạng mục công trình. Do vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 vi phạm hợp đồng đã ký kết nên chị yêu cầu phía vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 phải bồi thường cho vợ chồng chị các khoản tiền vi phạm hợp đồng phạt 10%; Trả lại 140.000.000 đồng tiền công do tính thừa vì vợ chồng chị đã thanh toán cho trực tiếp bóng đá k+ H2 645.000.000 đồng/ 805.000.000 đồng; Tiền thuê giáo treo hộ trực tiếp bóng đá k+ H2 35.000.000 đồng và bồi thường toàn bộ tiền phần chưa xây, ốp, trát, lát nền và phần chưa hoàn thiện xong còn bỏ dở. Tổng số tiền chị yêu cầu vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 phải bồi thường cho vợ chồng chị là 300.000.000 đồng.

2. trực tiếp bóng đá k+ Tạ Văn Thành trình bày: trực tiếp bóng đá k+ với vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1, chị H3 không phải họ hàng mà là do quen biết nhau từ trước. Vào tháng 5/2016 trực tiếp bóng đá k+ H1, chị H3 có ý định bán đất và tài sản trên đất ở thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh nên trực tiếp bóng đá k+ và vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1 đã thỏa thuận mua bán nhà đất với nhau. Ngày 23/5/2016 vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1 ký hợp đồng chuyển nhượng cho trực tiếp bóng đá k+ thửa đất số 480 tờ bản đồ số 16 tại thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh diện tích 180 m2 mang tên vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1 và tài sản gắn liền với đất là 01 nhà 6 tầng, mỗi tầng diện tích 90 m2 với giá là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Tiếp đến ngày 26/5/2016 trực tiếp bóng đá k+ lại mua tiếp phần đất trống liền kề còn lại và có ký hợp đồng mua đất thửa số 479 tờ bản đồ số 16 diện tích 138 m2 giá mua là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) . Cả hai diện tích đất nêu trên và tài sản gắn liền với đất đều ở thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh. Sau khi trực tiếp bóng đá k+ mua xong, trực tiếp bóng đá k+ đã hoàn tất các thủ tục và chuyển sổ đỏ mang tên trực tiếp bóng đá k+, riêng đối với ngôi nhà 6 tầng khi trực tiếp bóng đá k+ mua thì công trình đang xây dựng dở dang chưa xong.

Nay trực tiếp bóng đá k+ xác định toàn bộ tài sản trên đất và đất ở mà vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1 chị H3 đã bán cho trực tiếp bóng đá k+ đã thuộc quyền sở hữu của trực tiếp bóng đá k+. Việc trực tiếp bóng đá k+ H1 có tranh chấp hợp đồng xây dựng với vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 ra Tòa án là quyền của trực tiếp bóng đá k+ H1 và là một việc khác, phía trực tiếp bóng đá k+ không có yêu cầu gì và cũng không đề nghị gì khác vì lý do hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên trước đó không liên quan gì đến trực tiếp bóng đá k+. Do công việc bận nên trực tiếp bóng đá k+ không có thời gian đến Tòa, trực tiếp bóng đá k+ đề nghị được vắng mặt trong tất cả các buồi hòa giải, đối chất và phiên tòa xét xử của Tòa án.

3. Chị Đoàn Thị Nhung trình bày: Chị và vợ của trực tiếp bóng đá k+ Tạ Văn Thành, vào tháng 5/2016 chồng chị có mua của trực tiếp bóng đá k+ H1, chị H3 01 nhà nghỉ 6 tầng, mỗi tầng diện tích 90 m2 trên diện tích đất ở 318 m2 tại thôn Chẽ, xã PhX, huyện YTh với giá chuyển nhượng là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Sau khi mua xong, chồng chị đã hoàn tất các thủ tục và chuyển sổ đỏ mang tên trực tiếp bóng đá k+ Thành nhưng cụ thể thế nào thì chị không nắm được.

Nay trực tiếp bóng đá k+ H1 có tranh chấp hợp đồng xây dựng với vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 ra Tòa án, phía vợ chồng chị không có liên quan gì và cũng không yêu cầu gì khác vì lý do hợp đồng xây dựng ký kết giữa các bên trước đó không liên quan gì đến vợ chồng chị và việc tranh chấp là quyền của trực tiếp bóng đá k+ H1.

Người làm chứng:

1. trực tiếp bóng đá k+ Vi Văn L1, trực tiếp bóng đá k+ Mai Văn L2, trực tiếp bóng đá k+ Đào Quang H4, trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Văn B1, chị Trần Thị Nh1, trực tiếp bóng đá k+ Mã Xuân V1đều trình bày: Các trực tiếp bóng đá k+ chị đều là thợ xây đi làm thuê cho trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 là cai xây dựng. Sau khi trực tiếp bóng đá k+ H2 nhận thầu xây dựng nhà nghỉ 6 tầng với trực tiếp bóng đá k+ H1 thì các trực tiếp bóng đá k+ chị được trực tiếp bóng đá k+ H2 gọi đến để làm, từ đầu khi xây dựng phần thô đến phần trát thì trực tiếp bóng đá k+ H1 cung cấp nguyên vật liệu rất đầy đủ, riêng đến phần cuối công trình, không hiểu lý do gì phía trực tiếp bóng đá k+ H1 lại cung cấp nguyên vật liệu không đủ dẫn đến thợ không đủ việc làm, nhiều người phải chuyển đi công trình khác.

2. trực tiếp bóng đá k+ Liểu Văn M2 trình bày trực tiếp bóng đá k+ làm thuê cho trực tiếp bóng đá k+ H2 xây dựng nhà nghỉ cho trực tiếp bóng đá k+ H1, trực tiếp bóng đá k+ chỉ xây dựng đến tầng 3 thì trực tiếp bóng đá k+ chuyển đi làm công trình khác nên không biết từ tầng 4 đến tầng 6 thì nguyên vật liệu có thiếu hay không, còn từ tầng 1 đến tầng 3 khi trực tiếp bóng đá k+ xây ở đó thì nguyên vật liệu rất đầy đủ.

3. trực tiếp bóng đá k+ Mai Xuân Th1 trình bày: trực tiếp bóng đá k+ là người được trực tiếp bóng đá k+ H1 thuê trông coi công trình nhà nghỉ nên việc xây dựng công trình thì trực tiếp bóng đá k+ là người nắm rất rõ. Trong quá trình xây dựng trực tiếp bóng đá k+ là người quán xuyến vật liệu xây dựng thậm chí quán xuyến cả thợ làm, từ khi xây từ tầng 1 đến tầng 6 thì nguyên vật liệu không thiếu, có lúc sắp hết thì trực tiếp bóng đá k+ là người trực tiếp đi đến các đại lý mua cho thợ làm nên từ tầng móng đến tầng 6 chưa bao giờ phải để thợ xây phải dừng lại, phía trực tiếp bóng đá k+ H2 không đủ thợ làm rất thất thường, đi làm 1 đến 2 ngày rồi lại nghỉ, mỗi ngày chỉ có 2 - 3 thợ, còn đến phần hoàn thiện trực tiếp bóng đá k+ không hiểu tại sao phía trực tiếp bóng đá k+ H2 lại dừng lại không xây nữa.

4. trực tiếp bóng đá k+ Thân Văn Ch1 trình bày: trực tiếp bóng đá k+ là thợ xây làm thuê cho trực tiếp bóng đá k+ H2 do trực tiếp bóng đá k+ H2 nhờ trực tiếp bóng đá k+ H1 gọi, khi trực tiếp bóng đá k+ đến có gọi thêm 4 người nữa cùng làm, công trình nhà nghỉ đã xây xong toàn bộ phần thô đến tầng 6, trực tiếp bóng đá k+ chỉ làm thêm phần tum ở tầng trên cùng. Do trực tiếp bóng đá k+ làm vào dịp tết của năm 2015 nên đến tết thì trực tiếp bóng đá k+ và 4 người thợ của trực tiếp bóng đá k+ đều nghỉ không làm nữa và được trực tiếp bóng đá k+ H1 trực tiếp trả tiền công. Tại thời điểm trực tiếp bóng đá k+ làm thì trực tiếp bóng đá k+ thấy nguyên vật liệu rất đảm bảo không hề thiếu.

Với nội dung nêu trên, bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2018/DS-ST ngày 22/3/2018 của Toà án nhân dân huyện YTh đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 26; Điều 147; Điều 157; Điều 165; Điều 228; Điều 271; Điều 273Bộ luật tố tụng dân sự. Điều 518Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều 138; Điều 139; Điều 140; Điều 145; Điều 148; Điều 149Luật trực tiếp bóng đá. Điều 27, 37xem bóng đá trực tiếp trên youtube. Khoản 1, khoản 4 Điều 26Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quyngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, Xử:

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 về yêu cầu phạt 10% vi phạm hợp đồng đối với trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2.

1. Xử buộc trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 phải có trách nhiệm thanh toán trả trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1, chị Triệu Thị H3 số tiền 64.400.000 đồng (Sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).

2. Đình chỉ yêu cầu của trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 đối với trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 phải trả lại tiền công ứng thừa.

3. Xử chấp nhận sự thỏa thuận trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 hoàn trả cho trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1, chị Triệu Thị H3 số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) là khoản tiền thuê máy múc.

4. Xử không chấp nhận yêu cầu của trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 đối với trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 phải trả lại số tiền 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng) là khoản tiền thuê giàn giáo treo.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, quyền yêu cầu Thi hành án, lãi suất chậm thi hành án và quyền kháng cáo cho các bên đương sự.

Ngày 05/4/2018, trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 là bị đơn kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm. Nội dung kháng cáo không đồng ý với bản án sơ thẩm xử buộc trực tiếp bóng đá k+ chị phải trả cho trực tiếp bóng đá k+ H1 chị H3 64.400.000 đồng tiền phạt 10% vi phạm hợp đồng và 3.840.000đồng tiền chi phí thẩm định, định giá tài sản.

Tại phiên Toà phúc thẩm, trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 là nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 không rút đơn kháng cáo. Các đương sự không tự thoả thuận được với nhau về giải quyết vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến: Việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đã được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về nội dung, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308 BLTTDS xử: Chấp nhận kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1, sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của trực tiếp bóng đá k+ H1 đòi phạt 10% giá trị hợp đồng số tiền 64.400.000đồng và 3.840.000đồng tiền chi phí tố tụng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 phải trả cho trực tiếp bóng đá k+ H1. Chấp nhận sự thoả thuận trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 trả trực tiếp bóng đá k+ H1 2.000.000đồng tiền thuê máy múc đào móng nhà.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diệnViện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. Về tố tụng: Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm: Chị Triệu Thị H3, trực tiếp bóng đá k+ Tạ Văn Thành, chị Đoàn Thị Nhung đều có đơn xin xét xử vắng mặt, Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 296 Bộ Luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt các đương sự.

[2] . Xét kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm xử buộc trực tiếp bóng đá k+ chị phải trả cho trực tiếp bóng đá k+ H1 chị H3 64.400.000 đồng tiền phạt 10% vi phạm hợp đồng và 3.840.000đồng tiền chi phí thẩm định, định giá tài sản thì thấy:

[2.1]. Đối với kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ H2 Chị M1 không đồng ý với án sơ thẩm xử buộc trực tiếp bóng đá k+ chị phải trả cho trực tiếp bóng đá k+ H1 chị H3 64.400.000 đồng tiền phạt 10% vi phạm hợp đồng thì thấy: Căn cứ vào Hợp đồng thi công xây dựng nhà nghỉ ghi ngày 19/4/2015 giữa trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 là bên thuê thi công (gọi tắt là bên A) với bên nhận thi công xây dựng nhà nghỉ (gọi tắt là bên B) là trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 về hình thức và nội dung không trái pháp luật, là sự tự nguyện thỏa thuận giữa các bên nên làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của từng bên theo hợp đồng. Theo đó ngày bắt đầu thi công là ngày 10/3/2015 âm lịch và ngày hoàn thiện kết thúc thi công bàn giao công trình là ngày 30/11/2015 âm lịch. Toàn bộ các điều khoản trong hợp đồng đều thể hiện ý chí của từng bên và diện tích thực tế của công trình theo thỏa thuận của các bên bao gồm tăng thêm diện tích phần văng và tầng mái với tổng diện tích là 1.066,5 m2. Tổng số tiền công để hoàn thiện toàn bộ công trình thì phía bên A trực tiếp bóng đá k+ H1 phải thanh toán cho bên B trực tiếp bóng đá k+ H2 là 805.375.000 đồng.

Quá trình thi công, phía trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 đã cho xây dựng toàn bộ phần thô từ tầng sảnh lên đến tầng 6 và đã nhận ứng tiền công do trực tiếp bóng đá k+ H1 thanh toán đến tháng 6/2016 với tổng số tiền theo giấy biên nhận là 645.500.000 đồng. Do các bên có mâu thuẫn về việc thanh toán tiền công nên trực tiếp bóng đá k+ H2 đã dừng không xây dựng tiếp cho trực tiếp bóng đá k+ H1 thời điểm từ tháng 6/2016. trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 trình bày: Theo như hợp đồng đã ký kết để xây dựng giữa trực tiếp bóng đá k+ chị và trực tiếp bóng đá k+ H1 thì về phần diện tích và số tiền như trong hợp đồng là đúng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng có làm phát sinh thêm phần văng trước và văng sau cho nên diện tích xây dựng có tăng lên khoảng 1.130 m2, nếu theo hợp đồng đã ký thì phần diện tích xây dựng được nhân giá đã ký số tiền khi kết thúc trực tiếp bóng đá k+ H1 phải thanh toán cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ là 675.000.000 đồng và phía trực tiếp bóng đá k+ H1 đã ứng trước cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ được số tiền 645.500.000 đồng. Như vậy tính đến nay so với khối lượng đã làm và số tiền trực tiếp bóng đá k+ H1 đã ứng cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ chị thì là vừa đủ.

Xét các điều khoản trong hợp đồng: Tại Điều 1 bao gồm 5 phần đều thể hiện nội dung công việc; đơn giá; trách nhiệm công việc của từng bên; sự phối hợp; tiến độ thời gian bắt đầu thi công, thời gian bàn giao và giá trị của hợp đồng. Điều 2 của hợp đồng quy định chi tiết trách nhiệm nghĩa vụ của từng bên. Điều 3 về thanh toán theo đợt dựa theo khối lượng công việc đã hoàn thiện và Điều 4 là cam kết giữa các bên. Tuy nhiên mặc dù có việc ký kết hợp đồng nhưng giữa các bên lại thỏa thuận khác với hợp đồng đó là về thời gian bàn giao do diện tích thực tế của công trình có sự chênh lệch so với diện tích các bên đã ký kết.

Theo điều khoản được ký kết thì các bên có xuất trình cho Tòa án 01 Giấy biên nhận tiền công xây dựng do trực tiếp bóng đá k+ H1 thanh toán tiền cho trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 đến ngày 26/8/2016 AL với tổng số tiền đã thanh toán là 645.500.000 đồng.

Tại biên bản đối chất giữa các bên ngày13/12/2017 phía vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 thừa nhận có vi phạm một phần hợp đồng là bề mặt tường trần, phào chỉ chưa đắp, chưa trát, chưa xây 02 lò sưởi và vi phạm về thời gian bàn giao công trình không đúng như hợp đồng đã ký kết vì lý do trực tiếp bóng đá k+ H1 không đáp ứng đầy đủ nguyên vật liệu. Phía nguyên đơn trực tiếp bóng đá k+ H1 cho rằng trực tiếp bóng đá k+ không vi phạm điều khoản gì của hợp đồng mà là trực tiếp bóng đá k+ H2 đã vi phạm toàn bộ hợp đồng đã ký kết từ Điều 1 đến Điều 3 của hợp đồng, cụ thể Điều 1 vi phạm về thời hạn bàn giao, Điều 2 vi phạm do không đảm bảo số lượng thợ, không thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, vi phạm khi đổ bê tông không đảm bảo nên khi ghép cốt pha không chắc chắn dẫn đến phình bê tông, hở toàn bộ các đầu sắt chờ tầng mái, vi phạm bề mặt tường trần, phào chỉ chưa trát, chưa xây 02 lò sưởi và tại Điều 3 khi dừng công trình phía trực tiếp bóng đá k+ H2 đã ứng trước của trực tiếp bóng đá k+ tổng số tiền là 645.500.000 đồng là khoản tiền ứng nhiều hơn so với khối lượng đã hoàn thành.

Xét thấy: Các chứng cứ tài liệu được Tòa án sơ thẩm thu thập và do các đương sự cung cấp là những lời khai của những người làm chứng là những người trực tiếp được bên nhận thầu trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 thuê đều thể hiện: Thời điểm khi họ làm thuê cho trực tiếp bóng đá k+ H2 thì từ tầng sảnh cho đến tầng 5 đều đủ nguyên vật liệu, nhưng lên đến tầng 6 thì phía trực tiếp bóng đá k+ H1 không đảm bảo nguyên vật liệu cho thợ làm dẫn đến nhiều thợ phải nghỉ làm chỗ khác hoặc không có việc để làm. Còn các chứng cứ tài liệu do trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 cung cấp là những giấy xác nhận của những người làm chứng thì lại xác nhận công trình vẫn hoạt động bình thường, vật liệu xây dựng luôn đầy đủ, chỉ đến khi vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 nghe tin phía trực tiếp bóng đá k+ H1 đã bán nhà cho người khác nên mới yêu cầu trực tiếp bóng đá k+ H1 phải thanh toán tiền công xong thì làm. Tuy nhiên lời khai của nhân chứng trong vụ án do các bên cung cấp đều khai không thống nhất cụ thể khi Tòa án tiến hành lấy lời khai xác minh ban đầu thì đều khai do vật liệu xây đến tầng 6 bị thiếu, nhưng sau đó có một số nhân chứng lại thay đổi lời khai khẳng định vật liệu xây dựng do bên A cung cấp không thiếu.

Căn cứ vào việc thẩm định, định giá tài sản và việc xác định cụ thể vật liệu xây dựng còn lại tại hiện trường thể hiện tại biên bản xem xét thẩm định tại chỗ của Hội đồng thẩm định ngày 06/10/2017 thì những phần hạng mục công trình chưa hoàn thiện bao gồm:

1. Tầng sảnh (tầng trệt):

- Cột sảnh tầng 1 chưa trát; 2m x 0,18m x 0,3m x 1,0m.

- Cột gian: 2m x 0,08m x 0,022m x 2,1m x 3 cột.

- 07 hộp kỹ thuật chưa làm (chưa xây, chưa trát).

- Bể nước, cửa bể chưa trát 0,7m x 0,7m x 0,6m.

- Rãnh nước, sốc sảnh chưa trát 4,3m x 0,32m x 0,35m.

- Nên nhà chưa đổ bê tông.

- Cầu thang đã xây chưa ốp lát = 15 bậc.

2. Tầng 2:

- Bếp chưa ốp, chưa lát.

- Phòng nghỉ chưa lát.

- Phòng vệ sinh còn 3 phòng chưa ốp lát.

- Phòng bảo vệ trần chưa trát, nên chưa lát, cửa chưa trát.

- Phòng lễ tân: Nền chưa lát.

- 02 lò sưởi chưa làm.

- Phào tường chưa trát.

- Cầu thang đã xây chưa trát.

- Má tường lên tầng 2 chưa trát.

- Cầu thang máy chưa trát.

- Cửa cầu thang chưa trát.

3. Tầng 3:

- Phòng vệ sinh chưa ốp 1/2 tường, chưa trát tường và mặt sàn.

- Phòng vệ sinh còn 1/2 chưa ốp lát, trần và tường chưa trát.

- Khu vệ sinh 2: Tường chưa ốp.

- Khu vệ sinh 3: Trần chưa trát, tường chưa trát.

- Khu vệ sinh 5: Trần chưa trát.

- Ban công chưa lát.

- Chưa lát nên nhà.

4. Tầng 4:

- Phòng ngủ + Khu vệ sinh chưa ốp lát.

- Hộp kỹ thuật chưa xây, trần khu vệ sinh chưa trát, tường sàn khu vệ sinh chưa trát.

- Khu vệ sinh từ phòng 1 đến phòng 5 của tầng 4 chưa trát.

- Cầu thang đã xây nhưng chưa ốp lát (chưa trát bậc).

- Nền chưa lát + sảnh ban công chưa lát gạch.

- Chưa lát nền nhà.

5. Tầng 5:

- Nền nhà chưa lát.

- Phòng xông hơi chưa ốp.

- Nên nhà chưa lát.

6. Tầng 6:

- Nền chưa lát.

- Khu vệ sinh chưa ốp lát.

7. Tum trên mái:

- Chưa trát trần.

- Khu vệ sinh chưa ốp lát.

8. Tầng mái:

- Chưa xây be cổ trần.

- Ngói dán của tum chưa lợp.

- Toàn bộ cầu thang máy chưa trát.

- Các phào chỉ từ tầng trệt đến tầng 6 chưa trát.

Ngoài ra phía trực tiếp bóng đá k+ H1 và trực tiếp bóng đá k+ H2 đều thỏa thuận không thẩm định cầu thang bộ từ tầng 1 đến tầng 6.

Tại biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá ngày 22/11/2017 thì tổng số tiền phải thuê nhân công để thực hiện được khối lượng công việc của công trình còn chưa hoàn thiện trên là 213.048.000 đồng, tương đương 20% giá trị công trình còn phải hoàn thiện theo giá thời điểm hiện tại.

Ngoài ra Hội đồng định giá còn định giá phần vật liệu còn tồn tại hiện trường chưa được sử dụng hết, cụ thể:

- Xi măng PC40 = 150 kg x 1.010 đồng = 151.500 đồng.

- Xi măng Visai PC40 = 50 kg x 1.150 đồng = 57.500 đồng.

- Đá 1x2 = 1m3 x 180.000đ = 180.000 đồng.

- Cát xây 9,5 m3 x 190.000đ = 1.805.000 đồng.

- Gạch lát nanô 60 x 60 = 8,2m3 x 308.200đ = 2.551.896 đồng.

- Gạch ốp vệ sinh 19,44 x 326.400đ = 6.345.216 đồng.

- Gạch lát gralít 300 x 300 = 6,12 x 162.700đ = 995.724 đồng.

- Gạch ốp tường 6,6m2 x 326.400đ = 2.154.240 đồng.

- Gạch ốp tường 120 x 600 = 3,74 x 326.400đ = 1.222.042 đồng.

- Ngói vít 350 x 15.000đ = 5.250.000 đồng. Tổng tiền vật liệu còn tồn là 20.713.118 đồng.

Như vậy, căn cứ vào bản hợp đồng thi công xây dựng nhà nghỉ của các bên ký kết được xác lập ngày 19/4/2015 thì cả 2 bên đều có lỗi. Mặc dù hợp đồng đã được ký kết quy định chặt chẽ từng điều khoản nhưng giữa trực tiếp bóng đá k+ H1 và trực tiếp bóng đá k+ H2 lại có sự thỏa thuận khác ngoài hợp đồng đó là khi công trình được xây dựng thì diện tích thực tế của công trình có sự chênh lệch hơn nhiều so với diện tích ký kết trong hợp đồng nên các bên có sự điều chỉnh về thời gian hoàn thiện cũng như về giá trị tiền công tăng lên nhưng không lập phụ lục hợp đồng, do vậy việc vi phạm hợp đồng cụ thể của từng bên được xác định như sau:

Về phần lỗi của bên A: Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu được điều tra, xác minh, cụ thể là lời khai của những người làm chứng có trong hồ sơ như lời khai trực tiếp bóng đá k+ Vi Văn L1, trực tiếp bóng đá k+ Mai Văn L2, trực tiếp bóng đá k+ Đào Quang H4, trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Văn B1, chị Trần Thị Nh1, trực tiếp bóng đá k+ Mã Xuân V1là những người trực tiếp làm công cho trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 đều thể hiện trong khoảng thời gian thi công công trình thì thi thoảng phía nhà thầu (trực tiếp bóng đá k+ H1) còn xảy ra việc thiếu nguyên vật liệu hoặc chở chậm dẫn đến có thời gian công nhân thiếu vật liệu để làm, các lời khai này đã được Tòa án xác minh cụ thể và hội đồng thẩm định đã thẩm định các nguyên vật liệu còn lại tại công trình thì số vật liệu bao gồm cát, xi măng, gạch ốp lát từ tầng 1 đến tầng 6 đều có nhưng đều để mỗi nơi một ít mà không tầng nào đủ để hoàn thiện xong cho tầng đó, do vậy phía trực tiếp bóng đá k+ H1 khẳng định mình không có lỗi là chưa hoàn toàn chính xác. Mặc dù trực tiếp bóng đá k+ Vi Văn L1, chị Trần Thị Nh1 và trực tiếp bóng đá k+ Mã Xuân V1có thay đổi lại lời khai, tuy nhiên lời khai lại không đồng nhất và hiện tại những người này đều đã chuyển công việc khác do giữa trực tiếp bóng đá k+ H1 và trực tiếp bóng đá k+ H2 bất đồng. Do đó có cơ sở để khẳng định phía trực tiếp bóng đá k+ H1 cũng có một phần lỗi, cũng đã vi phạm một phần của hợp đồng do các bên đã ký kết theo phần 1 của Điều 2 đó là về trách nhiệm chưa đảm bảo đầy đủ liên tục vật tư để bên B thi công và vi phạm về thời gian bàn giao hợp đồng đó là trực tiếp bóng đá k+ H1 cũng đã tự nguyện đồng ý để trực tiếp bóng đá k+ H2 kéo dài thời hạn bàn giao.

Về phần lỗi của bên B:

1. Chưa xây 02 lò sưởi tầng 1:

+ Công xây lò sưởi: khối lượng gạch chỉ đặc 2,70998m3 x giá nhân công 591.606 đồng = 1.603.134 đồng.

+ Công trát lò sưởi: khối lượng 10,0716 m2 x giá nhân công 110.688 đồng = 1.114.805 đồng.

+ Công ốp khối lượng 7,3944m2 x giá nhân công 119.544 đồng = 883.956 đồng. Tổng 3.601.800 đồng.

2. Chưa đắp toàn bộ phào chỉ từ tầng 1 đến tầng 6: Công trát, đắp phào kép toàn diện tầng, trong nhà: Khối lượng 1,236.9960m x giá nhân công 57.833 đồng = 71.539.100 đồng.

Toà sơ thẩm đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định và định giá toàn bộ diện tích đã thi công là 1.066,5m2 x 750.000đ/m2 = 779.875.000 đồng, Diện tích bề phốt 11m3 x 500.000đ/m3 = 5.500.000 đồng. Tổng 805.370.000 đồng. Phía trực tiếp bóng đá k+ H1 đã thanh toán trả cho trực tiếp bóng đá k+ H2 theo giấy biên nhận do hai bên ký kết với số tiền là 645.500.000 đồng. Căn cứ vào kết quả thẩm định và định giá của Hội đồng định giá thì khối lượng công việc do bên B mới hoàn thành được 80% tương đương số tiền công là 644.200.000 đồng và khối lượng công việc còn lại chưa hoàn thành 20% thì tương đương 161.000.000đ, như vậy số tiền công trực tiếp bóng đá k+ H2 đã nhận tương đương với khối lượng đã hoàn thành.

Về yêu cầu phạt 10% giá trị hợp đồng: Xác định 10% giá trị hợp đồng là 80.500.000đồng. Xét về lỗi vi phạm hợp đồng thì cả 2 bên đều có lỗi, bên B trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 đã vi phạm cụ thể chưa xây 02 lò sưởi và chưa đắp toàn bộ phào chỉ từ tầng 1 lên đến tầng 6. Mặt khác khối lượng công việc trực tiếp bóng đá k+ H2 mới hoàn thành được 80% và đã được trực tiếp bóng đá k+ H1 trả đủ tiền nên phần khối lượng công việc còn lại 20% nếu căn cứ theo hợp đồng thì trực tiếp bóng đá k+ H2 phải tiếp tục xây dựng thì mới được trực tiếp bóng đá k+ H1 thanh toán tiếp tiền còn lại, việc không tiếp tục xây dựng công trình mà tự ý chấm dứt hợp đồng không thông báo trước của trực tiếp bóng đá k+ H2 là vi phạm Điều 145 Luật xây dựng 2014. Bên A trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 cũng có lỗi là về thời gian bên B thi công đến tầng 6, do trực tiếp bóng đá k+ H1 chưa đảm bảo đủ nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, mặt khác đang trong giai đoạn thi công thì ngày 23/5/2016 vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ H1 đã bán cho vợ chồng trực tiếp bóng đá k+ Thành và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là công trình đang thi công dở nhà nghỉ 6 tầng với trị giá là 1.200.000.000đồng và đã hoàn tất thủ tục sang tên trực tiếp bóng đá k+ Tạ Văn Thành mà không thông báo cho trực tiếp bóng đá k+ H2 biết. Đối chiếu với vi phạm của từng bên thì lỗi của bên A và bên B bằng nhau (50/50). Do vậy cần chấp nhận một phần kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 để sửa án sơ thẩm cụ thể trực tiếp bóng đá k+ H1 phải chịu 40.250.000đồng, trực tiếp bóng đá k+ H2 phải chịu 40.250.000đồng. Cần buộc trực tiếp bóng đá k+ H2 và chị M1 phải liên đới bồi thường cho trực tiếp bóng đá k+ H1 40.250.000đồng.

[2.2] . Đối với kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 về tiền chi phí định giá tài sản thì thấy: Quá trình Tòa án giải quyết, phía Nguyễn Duy H1 có đơn yêu cầu thẩm định, định giá tài sản và đã nộp chi phí cho việc thẩm định, định giá của Hội đồng thẩm định định giá với tổng số tiền là 4.800.000 đồng. Do cả trực tiếp bóng đá k+ H1 và trực tiếp bóng đá k+ H2 đều có lỗi nên phía trực tiếp bóng đá k+ H1 phải chịu 50% =2.400.000 đồng; trực tiếp bóng đá k+ H2 phải chịu 50% =2.400.000 đồng. Buộc trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 phải hoàn trả cho trực tiếp bóng đá k+ H1 số tiền này.

Về xác định tư cách tham gia tố tụng của Toà sơ thẩm Hội đồng xét xử thấy: Toà sơ thẩm xác định chị Hoàng Thị M1 là bị đơn là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 68 của Bộ Luật tố tụng dân sự vì chi Mơ không tham gia ký kết hợp đồng xây dựng cùng trực tiếp bóng đá k+ H2 mà chỉ có trực tiếp bóng đá k+ H2 và trực tiếp bóng đá k+ H1 ký kết với nhau, chị M1 cũng không tham gia xây dựng nhà nghỉ cùng trực tiếp bóng đá k+ H2 nên chị M1 chỉ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 68 của Bộ Luật tố tụng dân sự Toà sơ thẩm cần rút kinh nghiệm khi xác định tư cách người tham gia tố tụng khi giải quyết vụ án.

Về án phí dân sự sơ thẩm: Do xác định lại số tiền phạt theo hợp đồng của các bên nên án phí sơ thẩm được xác định lại theo mức độ lỗi của số tiền các bên phải chịu. Ngoài ra trực tiếp bóng đá k+ H1 còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền không được Toà án chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện cụ thể: trực tiếp bóng đá k+ H2 chị M1 phải chịu 40.250.000đồng x 5% = 2.012.500đồng. trực tiếp bóng đá k+ H1 phải chịu án phí sơ thẩm đối với số tiền 40.250.000đồng lỗi do vi phạm hợp đồng, 35.000.000đồng đối với yêu cầu đòi bồi thường giàn giáo không được chấp nhận tổng cộng 75.250.000đồng x 5% = 3.762.500đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 5.800.000đồng.

Về án phí phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên trực tiếp bóng đá k+ H2, chị M1 không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự. Khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng khoản 3 Điều 26; Điều 147; khoản 1 Điều 148; Điều 157; Điều 165 Bộ luật TTDS. Điều 518 Bộ luật Dân sự năm 2005. Điều 138; Điều 139; Điều 140; Điều 145; Điều 148; Điều 149 Luật xây dựng năm 2014. Điều 27, Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, Xử:

Chấp nhận một phần kháng cáo của trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1, sửa bản án sơ thẩm.

[1]. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 về yêu cầu phạt 10% vi phạm hợp đồng đối với trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2.

- Buộc trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 phải có trách nhiệm thanh toán trả trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1, chị Triệu Thị H3 số tiền 40.250.000 đồng (Bốn mươi triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

[2]. Về tiền chi phí tố tụng: trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2 và chị Hoàng Thị M1 phải hoàn trả cho trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 số tiền 2.400.000 đồng tiền chi phí thẩm định, định giá tài sản.

[3]. Án phí sơ thẩm: trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 phải chịu 2.012.500 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

trực tiếp bóng đá k+ Nguyễn Duy H1 phải chịu 3.762.500 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Nhưng được khấu trừ vào số tiền 5.800.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí tại biên lai thu số AA/2012/02077 ngày 24/4/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện YTh. Hoàn trả trực tiếp bóng đá k+ H1 số tiền 2.037.500đ (Hai triệu, không trăm ba bẩy ngàn, năm trăm đồng đồng).

Án phí phúc thẩm: trực tiếp bóng đá k+ Dương Viết H2, chị Hoàng Thị M1 không phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả trực tiếp bóng đá k+ H2 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp tại biên lai thu số AA/2014/0004165 ngày 05/4/2018, Hoàn trả chị M1 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp tại biên lai thu số AA/2014/0004166 ngày 05/4/2018, đều tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện YTh.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468trực tiếp bóng đá k+.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2Luật thi đá bóng trực tiếpthì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.